Наша улюблена рубрика – судова практика, і сьогодні мова піде про особливості укладання додаткової угоди про продовження строку виконання зобов’язань на підставі підпункту 4 пункту 19 Особливостей:
4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю.
Сьогодні ми розглянемо, які баталії точилися в судах при вирішенні питання щодо правомірності укладання додаткових угод про продовження строку виконання зобов’язань. Варто відзначити, що і суди не були одностайні в цьому питанні. Ознайомимося з цієї справою детальніше.
Справа в суді була порушена за позовом прокурора в інтересах держави в особі Управління (замовник) до ТОВ «А» (підрядник, відповідач). Нагадаємо, такі позови прокурори мають право подавати, коли вважають, що замовник недостатньо вживає заходів щодо захисту інтересів держави, і тоді прокурори беруть таку місію на себе.
Суть справи наступна: за результатами проведення процедури відкритих торгів між Управлінням (замовник) та ТОВ «А» (підрядник) укладено договір про закупівлю від 15.03.2023 № 29Т, відповідно до якого підрядник зобов’язується у 2023 році виконати роботи, зазначені у проектно-кошторисній документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на об’єкт «Капітальний ремонт вулиці», ДК 021:2015-45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація, а замовник прийняти та оплатити такі роботи.
В договорі було визначено, що строк виконання робіт – до 31.08.2023. Крім того в договорі було зафіксоване наступне положення: «Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення замовника про виникнення таких обставин)» (пункт 3.1. договору). Це важливо, і далі ми покажемо чому. Повний доступ до запису можливий лише для користувачів з активною підпискою. Увійдіть у свій особистий кабінет або зареєструйтесь, щоб оформити підписку.
Читайте більше у нашому блозі:
Відповідальність особи за порушення у сфері публічних закупівель після звільнення
Вимога до учасників: обстеження об’єкту замовника – заборонено чи дозволено?
Строки у відкритих торгах оголошених за Особливостями
Один учасник в ЗЦП: чи має замовник право на укладення договору?
#продовження строків #обставини непереборної сили #затримка фінансування #форсмажор
